CONTRATO EPC

CONTRATO EPC

N°

DESCRIPCIÓN

CLAUSULAS

DETALLES

01

Partes Integrantes.

-----

1. El Puerto
2. El Contratista

02

Objeto del Contrato.

CUARTA: OBJETO Y CONDICIONES BÁSICAS

4.1.1 EL PUERTO contrata al Contratista para que, conforme al Cronograma de Ejecución de Obra y de forma diligente, segura, eficiente y continua:

(a) Ejecute, desarrolle y complete el Proyecto; y,

(b) Ejecute, realice y preste todos los Trabajos, Actividades y Servicios.

03

Plazo del Proyecto.

QUINTA: PLAZOS DEL CONTRATO

5.1 Plazo de Vigencia del Contrato. El Contrato será efectivo a partir de la Fecha de Suscripción y su plazo de vigencia se extenderá hasta la expiración del Período de Garantía, a menos que el Contrato sea resuelto antes del vencimiento de dicho plazo o el mismo sea extendido, de conformidad con sus términos y condiciones.

El plazo se desagrega como sigue:

5.2.1 Plazo para elaboración de expedientes: 

(a)90 días para   la   elaboración   del   Expediente Técnico para Aprobaciones de Autoridades

(b)30 días para   la elaboración del Expediente Técnico para Ejecución de Obras)

Total 120 días.

5.2.2 Plazo para ejecución de obras: 548 días

5.2.3 Plazo de servicio de asistencia: 90 días o la realización de un mínimo de diez 10 embarques a satisfacción de EL PUERTO.

5.2.4 Plazo de periodo de Garantía: 3 años

Total, del plazo de ejecución: 1853 días, sin considerar contingencias.

04

Precio del Proyecto.

Sexta: COMPENSACIÓN. AJUSTES; PENALIDADES

Denominado como Monto total de compensación, el que es la única y exclusiva compensación o retribución que EL PUERTO esta obligado a pagar al Contratista, de acuerdo con el contrato, como contraprestación de ejecutar, desarrollar y completar el Proyecto.

05

Modo de pago.

Séptima: VALORIZACIONES; FACTURACIÓN; PAGO; ADELANTO; REPORTE DE AVANCE; DERECHO DE INSPECCIÓN Y DESCUENTOS

El pago se realizará por Valorización, y las formas de Valorizar son las siguientes:

7.1.1 Valorización   del   Equipamiento   Mayor del   Embarcador a Nave referido exclusivamente al “Embarcador a Nave" o Shiploader:

Se trata de: Valorización de embarcador a nave, el pago es del 50% concluida la fabricación y las inspecciones respectivas, el 25% al arribo al puerto de Matarani, y finalmente el 25% restante una vez realizado el montaje y realizada las pruebas satisfactoriamente.

7.1.2 Valorización de los Estudios para Completar los Expedientes:

Se trata de: Valorización de los estudios para complementar el expediente, será de 25% del monto de los estudios a la aprobación por el puerto del Expediente para aprobaciones de autoridades, el 35% a la aprobación del Expediente por parte de las autoridades, y 40% a la aprobación de expediente para ejecución de las obras por parte de EL PUERTO.

7.1.3 Valorización del Resto del Contrato:

Se trata de: Valorización para el resto del presupuesto del Contrato, con partidas específicas.

06

Garantías.

Octava: GARANTÍAS: CORRECCIÓN DE DERECHOS

8.1 Garantía de Fiel Cumplimiento y Carta Fianza de Fiel Cumplimiento:

Referida al compromiso del Contratista de dar cumplimiento con todos los términos y condiciones del Contrato y garantizar la veracidad y exactitud de las declaraciones y garantías hechas o dadas en el Contrato.

Asimismo, se especifica que el Contratista entregara a EL PUERTO una Carta Fianza por el 25% de la compensación, con vigencia de hasta 30 días después de la fecha de liquidación final del Contrato.

8.2 Garantía de Buena Ejecución de la Obra y Carta fianza de buena ejecución de Obra:

Referida a la garantía que el Contratista brinda de que las instalaciones, obras, equipos, insumos, etc. materiales funcionen de manera correcta y normalmente y de acuerdo con las bases y en cumplimiento de las leyes, normas y estándares aplicables, para este fin el Contratista entregará una carta fianza de buena ejecución de la obra y tendrá un importe del 10% de la compensación durante todo el periodo de la garantía.

Asimismo, se especifica el levantamiento de cargas, corrección de defectos. Este durante el periodo de Garantía, donde el Contratista por su exclusiva cuenta, costo y riesgo y sin tener derecho a cobrar o recibir ninguna compensación adicional por ello, deberá, dentro del plazo que EL PUERTO le especifique y según ésta se lo requiera, levantar cualquier Carga que se reconozca exista sobre las Instalaciones del Proyecto, los Equipos y Materiales del Proyecto y las Obras; y, corregir cualquier defecto, desperfecto , deficiencia o falla de las Instalaciones del Proyecto, los Equipos y Materiales  del Proyecto y las Obras

8.3. Carta fianza de Buena Ejecución de Obra:

Referida al cumplimiento de los requisitos y condiciones señaladas en el contrato, en cuanto a las instalaciones del proyecto, los equipo y materiales y la obra, durante la suscripción del acta de recepción de obra, y durante el periodo de garantía.

Esta carta cuenta con un importe del 10% de la Compensación durante todo el Periodo de Garantía.

07

Seguros.

Décimo tercera: SEGUROS

13.1. Pólizas de Responsabilidad Contractual.

13.2. Póliza de Seguro de Responsabilidad Extracontractual.

13.3. Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil y Patronal para el Personal.

08

Principales Obligaciones.

4.1.2, 4.3, 16

Las Obligaciones son para ambas partes, donde se explica que:

Entre las principales Obligaciones del Contratista tenemos:

• Ejecutar, desarrollar y completar el Proyecto.
• Ejecutar, realizar y prestar todos los Trabajos, Actividades y Servicios para y a EL PUERTO
• Las indicadas en el numeral 4.3 del Contrato (4.3.1 al 4.3.24).

Entre las principales Obligaciones de EL PUERTO tenemos:

• Pago de Compensación al Contratista
• Obtención de   Permisos de   EL PUERTO
• Reconocimiento de Demora por Autorizaciones y Ampliaciones de plazo vinculados a estas.

09

Explicar Clausula Arbitral.

Vigésimo séptima: LEGALIZACIÓN APLICABLE; RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS; ARBITRAJE

La cláusula Arbitral es la vigésimo séptima, en esta se indica que el Contrato ha sido negociado, redactado y suscrito con arreglo a la Ley y su contenido y ejecución, asimismo, se indica el procedimiento a seguir para el proceso arbitral, precisando que las partes acuerdan que es el método exclusivo para resolver cualquier disputa, controversia, litigio, diferencia o reclamos entre ellas, comprometiéndose a no iniciar ninguna acción o proceso judicial o administrativo ante ninguna corte y/o autoridad, excepto para ejecutar el laudo arbitral. En ese sentido el proceso arbitral indicado en el Contrato es el siguiente:

• En primera instancia las partes acuerdan que previo al arbitraje, se pueda resolver las controversias directamente por medio del TRATO DIRECTO, en un plazo de 7 días hábiles de la entrega de la notificación, precisando que la iniciación del arbitraje pasado dicho plazo será la acreditación de que los tratos directos fueron infructuosos.
• En el numeral 27.3 se indica que, de no resolverse las controversias por medio de trato directo, será resuelto o solucionado de manera final y exclusiva mediante arbitraje de derecho, por un tribunal arbitral.
• Respecto al arbitraje se indica que, el mismo se realizara, organizara, administrara y desarrollara por el centro conforme al Reglamento de Arbitraje y las disposiciones la Ley de Arbitraje, siendo que los árbitros serán asignados uno por cada parte y finalmente los nombrados a uno más, quien actuara como presidente del tribunal arbitral. Se precisa que los costos del arbitraje incluido honorarios de los abogados serán sufragados por la parte que pierda o en la forma que determine el tribunal.
• Referente al laudo arbitral, este constará por escrito, será final y de obligatorio cumplimiento, no pudiendo ser apelado ante ninguna otra instancia judicial, corte o tribunal.

10

Procedimiento de recepción.

Décimo octava: TERMINACIÓN O RESOLUCIÓN DE CONTRATO

Ver Diagrama adjunto al finalizar el cuadro.

11

Clausulas principales que el grupo considere.

QUINTA Y SÉPTIMA

CLAUSULA SÉPTIMA: El Monto total de compensación presentado por el proyecto es asumido por el contratista. El control y cambio del proyecto durante la ejecución, tiende a encarecer la obra.

CLAUSULA QUINTA: El plazo de vigencia del contrato determina el plazo de ejecución, que como consecuencia del incumplimiento son aplicadas las penalidades referidas a este.